Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Olsztynie

Teza orzeczenia: Pozwany dla realizacji przysługującego mu roszczenia o zapłatę kary umownej musi wykazać istnienie i treść zobowiązania łączącego go z dłużnikiem, a także fakt nienależytego wykonania zobowiązania - w tej konkretnej sprawie polegającego na zwłoce w wykonaniu robót

Sygn. akt I C 315/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR del. Rafał Kubicki Protokolant sekr. sąd. Joanna Kotowska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na rozprawie w O. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w G. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w O. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza solidarnie od powodów: (...) sp. z o.o. w G. na rzecz Skarbu Państwa – Prokura

Teza orzeczenia: Zakres przedmiotowy odpowiedzialności inwestora ograniczony jest w art. 647 (1) par. 5 k.c. do wynagrodzenia należnego podwykonawcy od wykonawcy.

Sygn. akt I C 619/13 UZASADNIENIE Powód L. R. w pozwie datowanym na (...) r. wniósł o zasądzenie od pozwanego Powiatu (...) kwoty 105.423,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia (...) r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie, wskazał, że między pozwanym (inwestorem) a (...) spółką z o.o. z siedzibą w O. (wykonawcą) została zawarta umowa na roboty budowlane przy budowie przybudówki Zespołu Szkół Zawodowy

Teza orzeczenia: zmieniono zaskarżony wyrok w punkcie I poprzez podwyższenie alimentów do kwoty po 600 zł miesięcznie; oddalono apelację w pozostałej części; koszty procesu stron za instancję odwoławczą wzajemnie zniesiono

Sygn. akt VI RCa 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie VI Wydział Cywilny Rodzinny w składzie: Przewodniczący: SSO Zofia Rutkowska Sędziowie: SO Aneta Szwedowska (spr.) SR del. do SO Wioletta Obrębska Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Niedzielska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 roku w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. M. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. M. przeciwko P. M. o alimenty na s

Teza orzeczenia: zmieniono zaskarżony wyrok w punkcie I poprzez uchylenie nałożonego obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec powódki za okres od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 13 lutego 2015 roku w całości oraz obniża ten obowiązek od dnia 14 lutego 2015 roku do kwoty po 500 zł miesięcznie; oddala apelację powódki

Sygn. akt VI RCa 120/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie VI Wydział Cywilny Rodzinny w składzie: Przewodniczący: SSO Zofia Rutkowska Sędziowie: SO Aneta Szwedowska (spr.) SR del. do SO Wioletta Obrębska Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Niedzielska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 roku w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa I. O. przeciwko M. O. o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego na skutek apelacji obu stron od wyroku S

Sygn. akt VII Ka 397/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tomkiewicz (spr.) Sędziowie SSO Dariusz Firkowski SSO Karol Radaszkiewicz Protokolant st.sekr.sądowy Jolanta Jankowska przy udziale oskarżyciela publicznego- Agnieszki Babiel po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015r. sprawy M. S. oskarżonego o przestępstwo z art. 77§2 kks w zw z art. 6§2 kks w zw z art. 9§3 kks

Sygn. akt VII Ka 403/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tomkiewicz (spr.) Sędziowie SSO Dariusz Firkowski SSO Karol Radaszkiewicz Protokolant st.sekr.sądowy Jolanta Jankowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Janusza Płońskiego i funkcjonariusza celnego Wojciecha Piątkowskiego po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015r. sprawy J. K. oskarżonego o przestęp

Sygn. akt VII Ka 395/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tomkiewicz, Sędziowie: SO Dariusz Firkowski (spr.), SO Karol Radaszkiewicz, Protokolant st. sekr. sądowy Jolanta Jankowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Janusza Płońskiego po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015r. sprawy J. M. oskarżonego o przestępstwo z art. 289§2 i 3 kk na skutek apelacji wn

Teza orzeczenia: zmieniono zaskarżony wyrok w punkcie I poprzez podwyższenie alimentów do kwot po 800 zł miesięcznie na każdą z powódek, łącznie 1600 zł miesięcznie; w pozostałej części apelację powódek oddalono; oddalono apelację pozwanego; koszty procesu za instancję odwoławczą między stronami wzajemnie zniesiono.

Sygn. akt VI RCa 118/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie VI Wydział Cywilny Rodzinny w składzie: Przewodniczący: SSO Zofia Rutkowska Sędziowie: SO Aneta Szwedowska SR del. do SO Wioletta Obrębska (spr.) Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Niedzielska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 roku w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej P. M. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową B. M. oraz z powództwa E. M. przeciwk