wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 16 kwietnia 2019
Data publikacji: 23 maja 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 76% Wspólna treśćmiarkowanie kary, wykonanie zobowiązania, zmiarkowanie kary umownej, dzień opóźnienia, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, wykonanie zobowiązania, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data orzeczenia: 25 października 2019
Data publikacji: 6 listopada 2020
Istotność:
Poziom podobieństwa: 75% Wspólna treśćumowa, dostawa, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwany, zwłoka, naliczona kara, zamówienie publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
dostawa mebli, umowa, dostawa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, wykonanie zobowiązania, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, naliczona kara, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie
Data orzeczenia: 19 grudnia 2013
Data publikacji: 31 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 75% Wspólna treśćwykonanie zobowiązania, miarkowanie kary, opóźnienie, zwłoka, pozwany, naliczenie kary umownej -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, tynk, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 23 lutego 2018
Data publikacji: 6 września 2018 Poziom podobieństwa: 75% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, zobowiązanie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 18 maja 2017
Data publikacji: 18 lipca 2017 Poziom podobieństwa: 73% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, zamówienie publiczne, serwerownia, umowa, opóźnienie, klimatyzacja, szafa, montaż i uruchomienie, pozwany, naliczona kara -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, serwerownia, umowa, opóźnienie, klimatyzacja, szafa, montaż i uruchomienie, pozwana kara umowna, wykonanie umowy, pomieszczenie serwerowni, zmniejszenie kary umownej, pozwany, urządzenie, naliczona kara umowna, terminowe wykonanie, naliczona kara
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 22 maja 2015
Data publikacji: 20 sierpnia 2015 Poziom podobieństwa: 73% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, zamówienie publiczne, pozwany, dostawa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zamówienie publiczne, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 4 grudnia 2019
Data publikacji: 14 kwietnia 2020 Poziom podobieństwa: 72% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, pozwany, naliczona kara, wykonanie zobowiązania, umowa, kary za opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupcy
Data orzeczenia: 25 stycznia 2018
Data publikacji: 30 października 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 72% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, dostawa, wykonanie zobowiązania, pozwany, umowa, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, drzwi, miarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, dostawa, wykonanie zobowiązania, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, opóźnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Data orzeczenia: 4 listopada 2016
Data publikacji: 11 stycznia 2017 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 72% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary, nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013
Data publikacji: 3 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 72% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, dostawa, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, rękawica, dostawa, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, opóźnienie, umowa, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, część przedmiotu umowy, wysokość kary
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 września 2016
Data publikacji: 23 listopada 2016 Poziom podobieństwa: 72% Wspólna treśćpozwany, miarkowanie kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, zobowiązanie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, miarkowanie kary, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 czerwca 2014
Data publikacji: 28 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 72% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, zwłoka, umowa, zmiarkowanie kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, zwłoka, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku
Data orzeczenia: 5 października 2017
Data publikacji: 22 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 72% Wspólna treśćmiarkowanie kary, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, naliczenie kary umownej, termin realizacji -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 3 lutego 2017
Data publikacji: 16 maja 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 72% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, wykonanie zobowiązania, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie zobowiązania, wysokość poniesionej szkody, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 29 października 2014
Data publikacji: 14 marca 2016 Poziom podobieństwa: 71% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, dzień opóźnienia, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 12 lipca 2017
Data publikacji: 22 grudnia 2017 Poziom podobieństwa: 71% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, miarkowanie kary, wykonanie zobowiązania, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, azyl, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, podstawa miarkowania, wykonanie zobowiązania, studzienka kanalizacyjna, kryterium miarkowania, dochód przedsiębiorcy, dokumentacja, wierzyciel, brak właściwej organizacji, zastrzeżona kara umowna, polska gospodarka, realia polski, ustawowa odsetka za opóźnienie, roboty kanalizacyjne, pozwany, dotkliwa sankcja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu
Data orzeczenia: 30 maja 2016
Data publikacji: 14 czerwca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 71% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, rażące wygórowanie, opóźnienie, przebudowa stacji, odszkodowanie umowne, skłonienie dłużnika, gmina, pozwany, wierzyciel, umowa, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności, redukcja kary, nienależyte wykonanie zobowiązania, stacja uzdatniania wody, zero
Zobacz» |
wyrok Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 27 listopada 2014
Data publikacji: 5 stycznia 2015 Poziom podobieństwa: 71% Wspólna treśćkara umowna, zmiarkowanie, umowa, pozwany, miarkowanie kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zmiarkowanie, maksymalna kara, przekroczenie czasów, wynagrodzenie wykonawcy, umowa, pozwany, czas na ukończenie, kaucja, całość robót, wykonanie obowiązku umownego, wysokość maksymalna, miarkowanie kary, certyfikat, wykonanie umowy, offset, dodatkowa praca, dotyczących prac, postanowienia szczegółowe, wadliwość przedmiotu umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 26 lutego 2014
Data publikacji: 18 marca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 71% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, dostawa, miarkowanie kary, pozwany, termin realizacji, realizacja umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, agregat, dostawa, miarkowanie kary, opóźnienie w dostawie, gaz medyczny, termin wykonania zamówienia, pozwany, miarkowanie kary umownej, podwykonawca, termin realizacji, opóźnienie w realizacji, przyłącze kablowe, realizacja umowy, przedmiotowa kara umowna, wykonanie roboty, dodatkowy odcinek, protokół bezusterkowego odbioru, wpływ na opóźnienie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 18 listopada 2014
Data publikacji: 26 stycznia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 71% Wspólna treśćzwłoka, umowa, miarkowanie kary, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, umowa, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, miarkowanie kary, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy
Zobacz» |