Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Olsztynie

kara umowna

kara umowna, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, nadzór inwestorski, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja, protokół odbioru, pracach branżowych

kara umowna

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka, rażące wygórowanie

kara umowna

kara umowna, dziennik budowy, odbiór końcowy, sieć wodociągowa, gotowość do odbioru, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, przedmiot umowy, wykonanie umowy, zakończenie roboty, wodociąg, miarkowanie kary, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, świadek, rażące wygórowanie, inwentaryzacja

kara umowna

kara umowna, część mieszkalna, przedmiar robót, pozwany, dokumentacja projektowa, świetlica, umowa, robota dodatkowa, wynagrodzenie ryczałtowe, opóźnienie, praca dodatkowa, wykonanie roboty, inwestor, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonanie umowy, dokumentacja przetargowa, odbiór robót, termin zakończenia robót, wartość kary

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, pozwany, umowa, notatka, dziennik budowy, elewacja, termin umowny, protokół odbioru, rusztowanie, realizacja robót, sufit, inwestycja, montaż, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, faktura, termin zakończenia, żaluzja

kara umowna

kara umowna, odbiór przedmiotu umowy, zakończenie pracy, przedmiot umowy, prace wykończeniowe, inspektor nadzoru, dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zakończenie roboty, termin, protokół odbioru, odbiór obiektu, zaawansowanie prac, rozpoczęcie czynności odbioru, wpis inspektora nadzoru, potwierdzenie gotowości, odbiór końcowy, pozwany, zwłoka

kara umowna

kara umowna, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek, odbiór końcowy

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej

kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara

kara umowna, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, wichura, plac robót, dzień zwłoki, inspektor nadzoru, robota budowlana

kara umowna, dziennik budowy, termin realizacji zadania, zakończenie roboty, wielofunkcyjna hala, wpis do dziennika budowy, hala sportowa, robota budowlana, protokół końcowy odbioru, obiekt wielofunkcyjny, zakończenie pracy, nagranie z rozprawy, sauna, przedmiot umowy, miasto, umowny termin, ministerstwo sportu i turystyki, końcowy odbiór robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor

kara umowna, umowa, robota budowlana, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji

kara umowna, przedmiot umowy, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, fundament starego komina, rozbierany komin, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy

dach, kara umowna, archiwum państwowe, dachówka, usunięcie wady, membrana, przeciekanie dachu, usterka, pozwana spółka, poddasze, pozwany, drabinka, skroplina, rura spustowa, zakres roboty, klapa, dokumentacja projektowa, rynna, obiekt, obróbka

kara umowna, podwykonawca, zatrudnienie podwykonawcy, zatajenie, umowa, inwestor, naliczenie kary umownej, fakt zatrudnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, robota budowlana, zapłata kary umowna, umowa o podwykonawstwo, funkcja kary, pozwany, budowa budynków wielorodzinnych, wykonanie umowy, szkoda, gmina miejska, podwykonawca powoda

kara umowna, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, odbiór końcowy, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, studnia, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja, protokół odbioru końcowego inwestycji, zgłoszenie podwykonawców, zeznanie przedstawiciela powódki, szkoda

kara umowna, inwestor, umowa, pozwany, prawo zamówień publicznych, zmiarkowanie kary umownej, podwykonawca, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, sprzyjający warunek pogodowy, pozew z zasadami współżycia, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja, kierownik budowy

kara umowna, opóźnienie, podwykonawca, piaskowiec, aneks, impregnacja, elewacja, pozwany, budynek, umowa, wykonanie roboty, front robót, realizacja robót, budowa, termin wykonania umowy, roboty elewacyjne, robota kamieniarska, płyta, kaucja gwarancyjna, kara umowna za opóźnienie

kara umowna, boisko wielofunkcyjne, odbiór końcowy, budynek zaplecza, umywalka, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, powódkę kary, protokół odbioru końcowy, pozwany, dziennik budowy, naprawa, wykonanie zobowiązania, usterka, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie przedmiotu umowy, kompleks boisk sportowych, zwłoka powódki, kara umowna za przekroczenie, przekroczenie terminów realizacji